2018合同违约赔偿协议书怎么写 作者：未知     时间：2018-04-19    来源：互联网

违约赔偿协议书范本

甲方(出卖人)：XXX有限公司。

乙方(买受人)：XXXXX小区 单元 房业主。

鉴于：

1、XXXX年 月 日，甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号： )，乙方购买XXXXX小区住宅楼，乙方已向甲方支付购房款人民币 元。

2、甲方应于XXXX年XX月XX日前向乙方交付商品房。

3、XX小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。

4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自XXXX年XX月XX日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至XXXX年XX月XX日。

5、乙方已于XXXX年XX月XX日办理了入住手续，接收了商品房。

6、自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止，甲方逾期交房XXX日，对照《XX市商品房预售合同》第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币 元。

甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行

一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币 元，于XXXX年 月 日前以现金方式一次付清。

二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。

三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。

四、本协议自双方签字盖章之日起生效。

五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。

甲方：________

乙方：________

________ 年________ 月________ 日

综上所述，小编今天带大家学习了合同违约赔偿协议怎么写。为维护合法权益，原告根据我国法律的相关规定，向贵院提起诉讼，恳请贵院支持原告请求。所以，当事人需要起诉就必须写好起诉书。

免责声明：本网部分文章和信息来源于国际互联网，本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题，请立即联系网站所有人，我们会予以更改或删除相关文章，保证您的权利。